施工合同

时间:2024-04-25 15:03:35
【精华】施工合同模板锦集七篇

【精华】施工合同模板锦集七篇

在当今社会,人们对合同愈发重视,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的施工合同7篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

施工合同 篇1

承包方(乙方):

发包方(甲方):

本工程项目由甲、乙双方共同协商,为保证工程施工顺利实施,保质保量,安全文明按期顺利地完成施工任务,明确双方职责、相互配合,双方达成如下条款,望共同信守。

一、工程项目名称:奚若中学办公楼、宿舍楼外墙刮槽工程。

二、工程施工工期:自_______年____月____日至_______年____月____日,工期为______天竣工。在施工过程中如遇以下任何一种情况,工期顺延:

1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。

2、甲方要求变更工程内容或增加项目。

三、承包方式:由乙方包工不包料的形式自行组织施工。按每平方米17.50元,一次性包断。

四、工程质量及法律法规:严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20xx)标准验收。

合同依据法律法规:

1、《中华人民共和国合同法》;

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx;

3、国家及地方有关施工管理及规章。

五、工程拨款方式:乙方包工不包料,完工后按实际完成工作量展开计算并按实结算。该工程项目开工刷完验收合格后,甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%,其余工程款竣工后年后付清。

六、安全文明竣工要求:

1、乙方在施工时,严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工;

2、乙方有权拒绝不合格的原材料;

3、乙方在施工期间,严格采取安全施工保护措施,造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的,由乙方承担全部责任,并赔偿经济损失,与甲方无关;

4.乙方在施工竣工后,负责施工现场的垃圾清除,保持施工场地的清洁卫生。

七、甲方、乙方责任范围

(一)甲方责任

1、甲方提供主材、水泥、砂子、用水、用电,甲方承担由此费用。

2、负责提供与施工相关的资料。

3、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

4、甲方帮助乙方解决应由甲方负责的问题,与乙方协商解决施工中出现的问题。

5、合同生效后如变更改应征得乙方同意,否则因为更改造成乙方损失的,赔偿乙方的经济损失。

6、合同履行过程中如果发生争议,双方应协商解决。如果无法达成协议,提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

(二)乙方责任

1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,保证质量,按时完工并交付使用。

2、施工吊篮、搅拌机以及附属工具乙方自理。(含吊篮检测);

3、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。

4、乙方委派___________为工地现场代表,负责行使乙方的权利及义务。

5、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,工作中甲方不对乙方材料失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责。

6、乙方进场人员由专人管理并服从甲方质量及安全的统一管理。

7、做好文明施工、工完场清工作。

八、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。

九、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效,至工程价款全部结清后自动失效。

甲方: 代表人:

乙方: 代表人:

签订时间 年 月 日

施工合同 篇2

简称甲方

简称乙方

一、 甲方危房改造面积为620平方米,每平方米按300元计算,总投资为18.6万元。

二、 甲方为了巩固普九成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量,不得偷工减料,如40年有质量问题,由乙方承担一切责任。

三、 二楼前后出阳台,靠街道阳台为封闭型,配铝合金窗,院内阳台不封闭,每两家工艺楼梯,楼梯顶各设水箱一个,屋面盖红瓦,用夹板材料打吊顶。

四、 外墙全部粉刷渣子,内墙以涂料为主,卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线,门窗必须带纱门)

五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故,(包括社会上来人扯皮打架闹事等,)所有大小事故乙方负全部责任。

六、 签字之日后半个月动工,3个月完工。动工时预付资金3万元,交房时再付3万元,其余欠款由承包人垫资,学校分四年平均付清。

七、 甲乙双方必须信守合同,合约从签字之日生效,合约一式两份,甲乙双方各持一份。口说无凭,立约为据。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇3

发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

二、工程的承包形式及范围

1、轻包形式,按图纸要求施工

2、承包范围

所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责,将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工),按图纸要求施工,直至完工验收合格为止。

三、合同数量及价款

1、按图纸要求

2、工程价款

总价款为壹拾万元正(100000.00)

四、合同期

开工日期 20xx年3月15日竣工日期20xx年5月15日合同工

期总天数 天。期间如遇不可抗力因素的影响,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。

五、工程质量标准符合国家验收标准

六、付款方式

签订合同工人进场后,甲方预付生活费伍仟元(5000.00),施工中每 ……此处隐藏5615个字……设计人收到中标通知书 B、当事人双方在合同签字盖章

C、设计人收到发包人的定金 D、设计人实际开始工作

10.监理合同有效期是指( D )

A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日

C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日

11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准《建设工程监理规程》的约定,该约定应写在( C )中

A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书

12、《建设工程监理合同》示范文本规定,监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图.交

货)时限,( D)。

A.承担监督责任 B.承担全部责任 C.承担部分责任D.不承担责任

13、在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,监理人有权( D )。

A.只在授权范围发布变更指令

B.事先得到批准后,超越委托人授权发布变更指令

C.事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令

D.事先未得到批准,也可发布超越委托人授权的变更指令,但应尽快通知委托人。

14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作,应由( B )办理。

A.承包商B.业主C.总监理工程师 D.监理机构有关人员

15、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于( C )。

A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作

16、施工合同文本规定,发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的,( C )

A.由承包人负责,费用由承包人承担 B.由发包人负责,费用由发包人承担

C.有承包人负责,费用由发包人承担 D.由发包人负责,费用由承包人承担

17、施工合同文本规定,工程师要求承包人立即执行的指令,承包人未提异议,因指令错误发生的费用由( A)承担。

A.发包人B.承包人 C.工程师 D.项目经理

18. 根据《建设工程施工合同示范文本》20xx年的规定,工程经竣工验收合格的,实际竣工日期为(A )。

A.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期

C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期

19.已竣工工程交付使用之前应由( B )负责成品保护工作。

A.建设单位B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位

20. 按照《施工合同示范文本》规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按( C)顺序解释。

A.合同协议书、工程量清单、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单

D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

21. 某设计合同履行过程中,发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限,不能在要求的时间内完成,发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人,则(A )。

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

多选

1、下列说法错误的有( ABDE)

A.监理人应熟悉工程设计文件,主持图纸会审和设计交底会议

B.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请,独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等

C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告

D.监理人享有对承包人的确定权

E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利

2、下列关于监理人的权利,正确的说法有( ABD )

A.获得奖励的权利 B.建设工程有关事项的建议权

C.对承包人的选定权 D.有关协作单位组织协调的主持权

3、有关缺陷责任期的说法中,正确的是( CE)

A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不能超过 36个月

C.缺陷责任期届满,承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期

E.合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限

4、在设计合同履行过程中,设计人的责任包括( BD )

A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.设计交底

C. 施工图设计完成后,组织鉴定和验收 D.保证设计质量

E.支付定金

5、施工合同文本规定,应当由发包人承担的保险费用有( ACD )。

A.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用

B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用

C.安装工程一切险

D.建筑工程一切险

E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险

6、我国施工合同履行中,在甲方供应材料设备条件下,下列说法错误的有(ABC)。

A.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点

B.乙方不参加验收、不负责保管

C.乙方负责材料设备保管,发生损失,由乙方负责赔偿,并承担保管费用

D.甲方应按协议条款约定提供材料设备

7、设计变更涉及的问题的正确规定包括( ACD)。

A.发包人对原设计进行变更,经设计人同意后,设计费应按设计人实际返工修改工作量增付

B.设计任务书进行重大修改,需经设计人同意后进行

C.施工图设计的修改需经原设计单位同意

D.委托人因故停止设计,已付的设计费不能退回

E.委托人可独立进行设计变更事宜

8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工,进行(ABD )。

A.施工前设计交底B.设计变更

C.修改预算D.参加竣工验收

E.施工管理

分析题:

某工程业主供货,由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕,进行联动无负荷试车,试车检验结果

表明,该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题,需更换,

问题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,1.该试车应由谁负责组织?如何组织?

2.监理工程师应如何处理(即问双方责任)?

由发包人负责,在试车48小时以书面形式通知承包人,通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作,试车合格,双方在试车记录上签字。

有分包人进行拆除,由业主重新更换好的试车,追加分包人的费用及工期。

《【精华】施工合同模板锦集七篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式